关于竣工日期，下列说法正确的有（ ）。
- A建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工H期
- B建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
- C发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之E1为竣工H期
- D建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之H为竣工日期
- E建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之H为竣工日期
问题
关于竣工日期，下列说法正确的有（ ）。
参考解析：
竣工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故选项B、C、E正确。参见考试用书2Z204012。
分类：二级建造师,建筑工程
相关推荐
-
1、关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有
关于工程无法按规定期限竣工验收情况下的缺陷责任期的起计日期，下列说法正确的有（）。A承包人原因所致的，从实际通过竣工验收之日起计B承包人原因所致的，在承包人提交竣工验...
-
下列关于听证日期说法正确的有（）A申请人、利害关系人应在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请B行政机关应当在二十日内组织听证C行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证...
-
关于该支票中记载的付款日期，下列说法中正确的有（ ） 2013 年 2 月 25 日，王女士给父亲王老汉开具 1 万元现金支票一张，用途栏写明 “生日快乐”...
-
关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（）。A竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C工程造...
-
关于竣工日期的说法中，正确的有（）。A建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C发包人收到竣工验收...
-
下列关于竣工日期的说法中，正确的有（）。AA.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期BB.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期CC.发包人收...