建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（ ）
- A应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
- B应当以鉴定合格日期为竣工日期
- C鉴定日期为顺延工期的期间
- D应当以申请鉴定日期作为竣工日期
问题
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的
参考解析：
2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人己经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（超纲，第十五条）
分类：法规,一级建造师,建筑工程
相关推荐
-
1、因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能
因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地（ ）发布的计价方法或者计价标准结算工程价...
-
2、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。A应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B应当以鉴定合格日期为竣工日期C鉴定日...
-
在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定的单位是（）。A工程质量监督单位B监理单位C项目法人(建设单位)D质量检测单位
-
4、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的（）AA．应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期BB．应当以鉴定合格日期为竣工日...
-
5、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格的，关于竣工日期的说法，正确的有（ ）。 A应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B应当以鉴定合格日期为竣...
-
6、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。【2014...