关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
- AA、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
- BB、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
- CC、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
- DD、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
- EE、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
问题
关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
参考解析：
本题考核的是对竣工日期争议问题的解决。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定可以看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
分类：建设工程法规及相关知识题库,建设工程经济题库
相关推荐
-
1、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）
关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）A分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收B需进行试生产的建设项目，环境保...
-
关于建设工程竣工验收所需的条件，说法不正确的是（）。AA.完成工程设计和合同约定的各项内容BB.工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字CC.工程质量评估报告应经...
-
3、下列关于井筒竣工验收时矿建工程质量要求的说法正确的是（）
下列关于井筒竣工验收时矿建工程质量要求的说法正确的是（）A建成的井筒规格，应符合有关规定B砌块、混凝土的井壁质量，应符合相关规定C井筒建成后的总漏水量，不得大于6／h，井...
-
关于工程竣工验收，以下说法正确的是（）。A工程项目在整体投入运行前必须通过竣工验收B竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行C进行验收确有困难的，经政府质量监督部门同意，...
-
5、关于房屋建筑工程竣工验收备案事宜的说法，正确的是（ ）。
关于房屋建筑工程竣工验收备案事宜的说法，正确的是（ ）。A建设单位应当自工程竣工验收之日起15日内，依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门...
-
关于房屋建筑工程竣工验收备案事宜的说法，正确的是（）。A建设单位应当自工程竣工验收之日起15d内，依照规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案B工程质...